一、
工程逾期违约金的上限是多少
工程逾期违约金的上限是：实际损失的30%。
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，违约金的数额不得低于或过分高于造成的损失。
法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、
工程逾期的情形
文庄律师网提醒您，工期延误的情形有：
1.工程量增加；
2.发包人变更设计；
3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4.发包人未按约支付工程款；
5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6.工程质量鉴定；
7.不可抗力或其他因素。
《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
三、
工程逾期的诉讼时效
《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
引用法条
- [1]《中华人民共和国民法典》第八百零一条
- [2]《中华人民共和国民法典》第八百零三条
- [3]《中华人民共和国民法典》第八百零四条
- [4]《中华人民共和国民法典》第一百八十八条
- [5]《中华人民共和国民法典》第五百八十五条
